|
Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Журавлевой О.Р., судей Корабухиной Л.И., Родина Ю.А.,
при участии от общества с ограниченной ответственностью «Лен-Сити» - Казаковой С.А. (доверенность от 01.01.2025), от общества с ограниченной ответственностью «Сити Групп» - Ройзмана М.А. (генеральный директор, выписка из ЕГРЮЛ),
рассмотрев 02.04.2025 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Сити Групп» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.08.2024 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2024 по делу №А56-124181/2022, у с т а н о в и л:
общество с ограниченной ответственностью «Лен-Сити», адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 52, лит. Б, пом. 4-Н, пом. 14, ОГРН 1129847019092, ИНН 7804499590 (далее - ООО «Лен-Сити», Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Сити Групп», адрес: 195273, г. Санкт-Петербург, пр. Шафировский, д. 8, лит. А, пом. 408, ОГРН 1207800093203, ИНН 7806574564 (далее - ООО «Сити Групп», Компания) о взыскании неотработанного аванса в размере 10 789 490,92 рублей, штрафной неустойки за нарушение условий договора в размере 3 300 000,00 рублей, штрафа за расторжение договора по вине подрядчика в размере 11 507 576,40 рублей, неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 3 580 134,88 рублей, неосновательного обогащения в размере 12 391 206,38 рублей, как стоимости давальческих материалов, полученных ответчиком от истца, за которые ответчик не отчитался, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 12.11.2022 по 11.07.2024 в размере 4 499 317,99 рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательства, с учетом принятых судом уточнений в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
ООО «Сити Групп» подало встречное исковое заявление о взыскании с ООО «Лен-Сити» задолженности в размере 533 772,70 рублей, процентов за период с 16.12.2022 по 23.03.2023 в размере 10 529,22 рублей и за период с 23.03.2023 по день вынесения судом решения, исчисленных исходя из размера ключевой ставки, установленной Банком России, процентов за период со дня, следующего за днем вынесения судом решения, по день фактической уплаты долга, исчисленных из расчета ключевой ставки, установленной Банком России на этот период, затрат, понесенных на разработку проектов в размере 260 000,00 рублей, убытков в размере 294 674,84 рублей.
По делу проведена судебная экспертиза, заключение от 04.06.2024 № ЭЗ-А56-124181/2022-СТЭ/2024, выполненное экспертом ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада» Гибовым Юрием Сергеевичем, приобщено к материалам дела.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.08.2024 с ООО «Сити Групп» в пользу ООО «Лен-сити» взыскано: неотработанный аванс в сумме 10 789 490,92 рублей, штрафная неустойка за нарушение условий договора в размере 3 300 000,00 рублей, штраф за расторжение договора по вине Подрядчика в размере 11 507 576,40 рублей, неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 3 580 134,88 рублей, неосновательное обогащение в сумме 12 391 206,38 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 12.11.2022 по 11.07.2024 в размере 4 499 317,99 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательства, расходы по оплате государственной пошлины в размере 262 993,14 рублей. В удовлетворении встречного иска отказано.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2024 указанное решение оставлено без изменения.
В кассационной жалобе ООО «Сити Групп», ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, просит решение и постановление отменить, направить дело на новое рассмотрение.
До рассмотрения кассационной жалобы от ООО «Сити Групп» поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения с приложением его проекта.
В судебном заседании 02.04.2025 представители обеих сторон подтвердили свое намерение на заключение мирового соглашения.
В случае, если обе стороны заявляют ходатайство об обращении за содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора, а равно если с таким ходатайством обращается одна из сторон при отсутствии возражений другой стороны, арбитражный суд применительно к части 2 статьи 158 АПК РФ вправе отложить проведение предварительного судебного заседания, совершение других подготовительных действий на срок, не превышающий двух месяцев (часть 7 статьи 158 АПК РФ), либо объявить перерыв в судебном заседании для примирения сторон или рассмотрения ими возможности использования примирительных процедур соответственно (пункт 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе").
В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.
С учетом изложенного и на основании статьи 158 АПК РФ суд кассационной инстанции полагает необходимым отложить рассмотрение кассационной жалобы.
Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа
о п р е д е л и л:
рассмотрение кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью «Сити Групп» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.08.2024 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2024 по делу №А56-124181/2022, отложить на 09 апреля 2025 года на 13 час. 50 мин. В помещении Арбитражного суда Северо-Западного округа по адресу: Санкт-Петербург, улица Якубовича, дом 4, зал № 7, этаж 4.
| |
Разработка сайта: